ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации Страховая организация, именуемая в дальнейшем "Страховщик", заключает договоры страхования строительно-монтажных работ с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем "Страхователи".

1.2. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с выполнением им строительно-монтажных и других работ при возведении строительных объектов, а также с возмещением Страхователем вреда, причиненного здоровью либо имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ.

Страхованию по настоящим Правилам подлежат:

Непредвиденными и внезапными являются такие материальные воздействия, которые Страхователь или его представители либо не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в строительной отрасли.

3.3.1. Страхование осуществляется, в частности, от следующих рисков:

Пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов;

Смерч, ураган, буря, тайфун;

Сход снежных лавин, сель;

Наводнение, паводок, ливень;

Обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;

Землетрясение;

Противоправные действия третьих лиц, кража со взломом, разбой;

Авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение);

Ошибки при монтаже;

Обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями;

Любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не исключенные данными Правилами или договором страхования.

3.3.2. Страховщик, если это предусмотрено условиями договора страхования, возмещает расходы по расчистке территории после страхового случая.

Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.

3.4.10. Экспериментальных или исследовательских работ.

3.4.11. Повреждений, непосредственно вызванных постоянным воздействием эксплуатационных факторов (износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания).

3.4.12. Предъявления к Страхователю требований о возмещении неустойки (штрафов, пени) в результате некачественного или несвоевременного выполнения строительно-монтажных работ (оказанных услуг), расторжения или неисполнения договоров.

3.4.13. Телесных повреждений, болезни или смерти работников Страхователя или другой организации, занятой производством строительно-монтажных работ.

3.4.14. Гибели, уничтожения, утраты, повреждения планов, чертежей, фотографий, образцов, макетов, ценных бумаг, денег, бухгалтерских и других документов.

3.4.15. Повреждений, которые существовали в момент заключения договора страхования и были известны Страхователю или его представителям.

3.5. Не подлежат возмещению неполученные Страхователем доходы (упущенная выгода), явившиеся следствием страхового случая.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

4.1. Объект страхования считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования.

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.

5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной стоимости объекта страхования на основании документов, подтверждающих его стоимость.

5.3. Страховые суммы устанавливаются исходя из:

5.3.1. По - полной проектной (сметной) стоимости строительных работ при их завершении, включая стоимость материала, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материала и строительных элементов, поставляемых заказчиком;

5.3.2. По - полной проектной (сметной) стоимости каждого объекта страхования после завершения монтажа, включая расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы и расходы по монтажу;

5.3.3. По пп. и - действительной стоимости оборудования строительной площадки или строительных машин и оборудования.

5.4. Страховая сумма по устанавливается отдельно от страховых сумм, определяемых в пп. , , и и не может превышать 2 % от страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

5.5. При установлении страховой суммы Страхователем ниже действительной стоимости объекта действует страхование в доле стоимости имущества (неполное страхование).

5.6. В договоре страхования по соглашению сторон также устанавливается лимит ответственности Страховщика (максимальное выплачиваемое страховое возмещение) на один страховой случай и/или на весь период страхования и безусловная франшиза - часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком (далее по тексту "франшиза"").

5.7. Страховой взнос исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок ( к настоящим Правилам) и с учетом конкретных условий страхования.

5.8. Уплата страхового взноса производится Страхователем в соответствии с условиями договора страхования безналичным путем или наличными деньгами.

5.9. Страховой взнос уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в порядке и в сроки, установленные договором страхования.

Днем уплаты страхового взноса считается день списания денег со счета Страхователя.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные договором страхования сроки.

Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор страхования заключается на основанииписьменного заявления-анкеты Страхователя, содержащего необходимую информацию об объекте страхования, данные о всех обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска, а также на основании данных предстраховой экспертизы, проводимой (при необходимости) экспертами Страховщика или экспертами сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком. В случае непредоставления Страхователем указанной информации Страховщик имеет право отказаться от заключения договора страхования.

К договору страхования прилагается заявление Страхователя о страховании и опись застрахованного имущества, которые являются его неотъемлемой частью.

6.3. Страховщик несет ответственность по договору только в случае соблюдения Страхователем его обязанностей по настоящим Правилам, в том числе, сообщения соответствующих действительности сведений об объекте страхования при заключении договора.

6.4. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым Страховщиком Страхователю страховым свидетельством (полисом), оформленным в соответствии с требованиями Закона РФ "О страховании" с приложением настоящих Правил.

6.5. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового полиса ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается недействительным и выплаты по нему не производятся.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования заключается на период, оговоренный в контракте (договоре подряда) на выполнение строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено договором.

Если по причинам, не зависящим от Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор, строительные работы будут временно приостановлены (отсутствие финансирования и др.), действие договора также приостанавливается на срок не более трех месяцев. Страховщик не возмещает ущерб, возникший в период приостановления действия договора.

При возобновлении строительства после более чем трехмесячного перерыва срок действия договора страхования может быть продлен по дополнительному соглашению сторон.

7.2 . Договор страхования вступает в силу после внесения Страхователем страхового взноса или первой его части (при оплате в рассрочку):

При уплате наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем получения денег полномочным представителем Страховщика;

При безналичном платеже - с 00 часов дня, следующего за днем поступления денег на расчетный счет Страховщика.

7.3. Действие договора страхования, при условии уплаты страхового взноса согласно настоящих Правил начинается непосредственно после начала работы или после разгрузки застрахованных объектов на строительной площадке, при условии уведомления Страхователем Страховщика о начале работ или разгрузке, но не ранее оговоренной в договоре страхования даты.

7.4. Действие страховой защиты в период действия договора прекращается по тем застрахованным объектам, которые приняты или пущены в эксплуатацию, с момента подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, а также по соответствующей части установки или машины (машин) в случае, если часть установки либо одна или несколько машин подвергается (подвергаются) пробному испытанию, либо вводится (вводятся) в эксплуатацию. Это положение действует кроме тех случаев, когда заключено особое соглашение о страховании послепусковых гарантийных обязательств.

Представитель Страховщика участвует в работе комиссии по приемке законченных объектов строительства в эксплуатацию.

7.5. Если в результате ускорения работ период страхования оканчивается ранее даты, указанной в договоре, страховой взнос возврату не подлежит.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страхователь имеет право:

8.1.1. На получение страхового возмещения в размере прямого действительного ущерба в пределах страховой суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в договоре страхования.

8.1.2. На изменение условий договора страхования в порядке, определенном пп. - настоящих Правил.

8.1.3. На расторжение договора страхования согласно настоящих Правил.

8.2. Страхователь обязан:

8.2.1. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования информацию, необходимую для принятия решения о заключении договора, характеризующую степень риска.

8.2.2. Сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

8.2.3. Уплатить страховой взнос в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования;

8.2.4. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов и рекомендации изготовителя;

8.2.5. Известить Страховщика в течение трех суток об обстоятельствах, возникших в период действия договора страхования и существенно повышающих степень риска.

В этом случае Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплаты дополнительных страховых взносов. Отказ Страхователя от уплаты дополнительных страховых взносов является основанием для прекращения договора страхования с момента изменения степени риска.

8.2.6. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном прекращении строительно-монтажных работ в течение 14 суток со дня принятия об этом официального решения.

8.3. При возникновении ущерба Страхователь обязан:

8.3.1. Принять все необходимые меры к сокращению ущерба;

8.3.2. Незамедлительно известить Страховщика по телефону (факсу) о возникновении ущерба и в течение 10 дней с момента его возникновения направить Страховщику письменное извещение о причинах наступления, характере и размере ущерба. Обратиться в соответствующие компетентные органы для получения документов, подтверждающих факт наступления и размер ущерба;

8.3.3. Представить поврежденный объект для осмотра представителю или эксперту Страховщика до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы.

Страхователь, известивший Страховщика о наступлении страхового случая и представивший необходимые документы, вправе до проведения осмотра Страховщиком произвести ремонт мелких (до 5 % от стоимости) повреждений, причиненных застрахованному объекту.

Если представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в течение 5 рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного извещения об ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену поврежденных частей.

8.3.4. Представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для установления факта страхового случая и оценки причиненного ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;

8.3.5. При возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц обратиться в компетентные органы для проведения расследования;

8.3.6. Передать Страховщику все документы и принять все меры, необходимые для осуществления Страховщиком права регрессного требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб;

8.3.7. Совершать другие действия, предусмотренные Законом Российской Федерации "О страховании", настоящими Правилами и договором страхования.

8.4. Страховщик имеет право:

8.4.1. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение Страхователем строительных норм, правил техники безопасности и условии договора страхования;

8.4.2. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться, как признание Страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение;

8.4.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;

8.4.4. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;

8.4.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;

8.4.6. При необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая.

8.5. Страховщик обязан:

8.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил;

8.5.2. При получении предложений Страхователя об изменении условий договора страхования в пятидневный срок рассмотреть их и сообщить о принятом решении Страхователю;

8.5.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

8.6. Страховщик после получения от Страхователя письменного извещения об ущербе (п.8.3.2 настоящих Правил) обязан:

8.6.1. Произвести при участии Страхователя в течение 5 рабочих дней осмотр объекта страхования и составить страховой акт;

8.6.2. Совместно со Страхователем составить калькуляцию ущерба;

8.6.3. В случае признания случая страховым выплатить страховое возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в договоре страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть продлен, что указывается в договоре страхования.

9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения:

9.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.1.2. Если он заключен после события, признаваемого страховым в соответствии с настоящими Правилами;

9.1.3. Если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

9.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейскими судами.

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

10.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с договором страхования, на основании письменного заявления Страхователя о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба, страхового акта и калькуляции ущерба.

10.2. Страховоевозмещение выплачивается в размере, не превышающем прямой ущерб, причиненный застрахованному объекту строительно-монтажных работ и застрахованному оборудованию строительной площадки (далее по тексту - имуществу).

10.3. Под ущербом понимается стоимость уничтоженного (похищенного) имущества и/или утраченная стоимость поврежденного имущества.

10.4. Размер ущерба определяется Страховщиком путем проведения экспертизы на основе стоимости пострадавшего имущества на момент наступления страхового случая. Экспертиза проводится за счет Страховщика.

10.5. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой за счет стороны, потребовавшей ее проведения.

Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на Страхователя. Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также работники Страхователя и Страховщика.

10.6. Размер ущерба определяется:

10.6.1. При хищении застрахованного имущества - в размере его стоимости на момент страхового случая за вычетом износа;

10.6.2. При гибели застрахованного имущества - в размере его стоимости на момент страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования;

10.6.3. При повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на его восстановление, до состояния которое было до момента наступления страхового случая.

10.7. В затраты на восстановление застрахованного имущества включаются:

10.7.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества;

10.7.2. Расходы на оплату работ по восстановлению имущества;

10.7.3. Затраты на восстановление имущества определяются за вычетом стоимости износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.

10.8. В затраты на восстановление имущества не включаются:

10.8.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;

10.8.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением;

10.8.3. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая.

10.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах соответствующей страховой суммы и с учетом лимитов ответственности.

10.10. Если страховая сумма на момент страхового случая окажется ниже действительной стоимости застрахованного объекта (), размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости. Данное положение распространяется на каждый объект и каждую статью в отдельности.

10.11. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.

10.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения. При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может быть увеличен до первоначального при условии заключения дополнительного договора и уплаты дополнительного взноса.

10.13. Страховщик не возмещает:

10.13.1. Ущерб в размере не превышающем указанной в договоре страхования безусловной франшизы;

10.13.2. Косвенный ущерб любого характера, включая неустойку (штраф, пеню), ущерб, возникшим у Страхователя вследствие нарушений условий контракта (договора-подряда) на выполнение строительно-монтажных работ или его прекращения;

10.13.3. Ущерб в результате ошибочногопроектирования;

10.13.4. Ущерб или повреждения, возникшие хотя бы и в следствие страхового события, но которые обнаружены лишь в ходе инвентаризации;

10.13.5. Ущерб или повреждения, причиненные предметам, находящимся в непосредственной близости от территории страхового покрытия, если это не предусмотрено договором страхования;

10.13.6. Расходы по замене, ремонту или устранению бракованного материала или недостатков производства строительно-монтажных работ. Данное правило касается только непосредственно пострадавших частей застрахованного имущества, и не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в результате несчастного случая вследствие использования дефектного материала или недостатков производства работ;

10.13.7. Снижение стоимости имущества в связи с:

Износом, коррозией, окислением, а также из-за его неиспользования или действия обычных погодных условий;

Внутренними неисправностями машин и/или электрического оборудования, возникшие в процессе эксплуатации или неисправности оборудования строительной площадки;

Гибелью или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, плавучих средств и летательных аппаратов;

Гибелью или повреждением технической, конструкторской, бухгалтерской и прочей документации, денег, ценных бумаг или чеков, упаковочного материала в том числе: контейнеров, ящиков, перегородок, поддонов, лотков, бочек и т.д.;

10.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь:

10.14.1. Умышленно или по грубой неосторожности совершил или допустил действия (бездействия), приведшие к возникновению ущерба;

10.14.2. Препятствовал Страховщику или его представителям в обследовании застрахованного имущества после наступления страхового случая, выявлении обстоятельств возникновения страхового случая, определении характера и размера ущерба;

10.14.4. Не выполнил или нарушил требования п.п. и настоящих Правил.

10.14.5. Получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. Если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора страхования и суммой, полученном Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм.

10.14.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.

10.15. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

10.16. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества, он обязан вернуть Страховщику в течение 10 дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением имущества.

10.17. Если Страхователь заключил договоры страхования в отношении данного объекта с несколькими Страховщиками на общую сумму, превышающую его страховую стоимость, при наступлении страхового случая ему выплачивается страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем другим договорам страхования указанного объекта.

10.19. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или соответствующей его части), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковойдавности обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

11.1. Изменение и дополнение условий договора страхования производится по соглашению Страховщика и Страхователя на основании заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента получения заявления от другой стороны.

11.2. Изменения и дополнения условий договора действительны с момента оформления дополнительно согласованных условий в письменной форме.

11.3 . Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений и дополнении в договор страхования, в пятидневный срок решается вопрос о действии договора страхования на прежних условиях или о его прекращении.

11.4. Действие договора страхования прекращается:

11.4.1. При неуплате Страхователем страхового взноса или его части в оговоренные договором страхования сроки - с 00 часов дня следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты страхового взноса или его части;

11.4.2. По истечении срока действия договора - с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в полисе как день окончания договора;

11.4.3. При исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате страхового возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денег с расчетного счета Страховщика;

11.4.4. В случае принятия судом решения о признании договора недействительным в порядке, установленном настоящих Правил;

11.4.5. При переходе права собственности на объект страхования к другому лицу;

11.4.6. При ликвидации Страхователя или Страховщика;

11.4.7. По требованию Страхователя;

11.4.8. По требованию Страховщика.

11.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором страхования.

11.6. О намерении расторгнуть договор стороны обязаны письменно известить друг друга за 30 дней до предполагаемого момента расторжения, если договором не предусмотрено иное.

11.7. Договор страхования может быть возобновлен, если его действие было прекращено вследствие неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса. Для возобновления действия договора Страхователь должен уплатить неуплаченную часть страхового взноса. Договор считается возобновленным со дня поступления ранее неуплаченной части страхового взноса Страховщику. Срок действия договора при этом не продлевается. Страховщик не несет ответственность с момента прекращения договора страхования до момента его возобновления. Возобновление договора страхования оформляется дополнительным соглашением.

12. ПРАВО РЕГРЕССА

12.1. К страховщику, выплатившему страховое возмещение по страхованию объектов строительства переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (или иное лицо, получившее страховое возмещение) имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.

12.2. Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него документы, другие доказательства и выполнить все действия, необходимые для осуществления регрессного требованияСтраховщика к виновному в причинении ущерба лицу.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Правилам страхования

строительно-монтажных рисков

Дополнительные условия
по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ

(к Правил)

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ и настоящими Дополнительными условиями Страховая организация предоставляет страховую защиту ответственности Страхователя перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ.

2. Страховщик в соответствии с настоящими Дополнительными условиями принимает на себя расходы по возмещению ущерба, причиненного личности и имуществу третьих лиц, ответственность за который несет лицо, в пользу которого заключено страхование, если:

Ответственность этого лица определена законодательством РФ при производстве строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и в период послепусковых гарантийных обязательств;

Ущерб причинен в прямой причинной связи с осуществлением Страхователем строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и послепусковых гарантийных обязательств;

Несчастный случай, повлекший причинение ущерба третьим лицам, имел место в пределах территории производимых работ или в непосредственной близости от нее.

3. Страховщик также оплачивает судебные расходы по делам о возмещении ущерба, причиненного третьим лицам в результате наступления страхового случая, если возникший ущерб подлежит возмещению в соответствии с настоящими Дополнительными условиями.

4. Кроме исключений, оговоренных в . Правил страхования строительно-монтажных работ, Страховщик не возмещает:

Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, которое застраховано или могло бы быть застраховано в соответствии с Правилами или Дополнительными условиями по страхованию послепусковых гарантийных обязательств;

Ущерб, причиненный членам семьи лица, в пользу которого заключено страхование, и его персоналу, а также имуществу, доверенному ему или находящемуся в его пользовании;

Ущерб, причиненный какими-либо транспортными средствами, если они не предназначены для использования исключительно в пределах местонахождения объекта страхования.

5. В договоре страхования по соглашению сторон устанавливается общий лимит ответственности Страхователя за вред, причиненный личности и имуществу третьих лиц при возведении строительного объекта на одно страховое событие или на весь период договора и безусловная франшиза при возмещении материального ущерба.

6. Договор страхования гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами действует в пределах обусловленных в нем дат.

Однако, при страховании гражданской ответственности на период производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ответственность Страховщика начинается не ранее поступления строительных материалов и оборудования на строительную площадку и заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию.

При страховании на период послепусковых гарантийных обязательств ответственность Страховщика начинается после вступления в силу послепусковой гарантии и заканчивается по истечении срока гарантии.

7. Страхователь без письменного согласия Страховщика не имеет права принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований третьих лиц о возмещении ущерба.

8. Страховщик вправе от имени Страхователя вести переговоры и заключать соглашения по урегулированию требований третьих лиц о возмещении причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела в судебных органах.

9. Страхователь и/или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан выдать Страховщику соответствующую доверенность и оказывать ему необходимую помощь.

Нарушение Страхователем и/или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, положений настоящего пункта дает Страховщику право отказать в выплате возмещения.

10. Страховое покрытие по гражданской ответственности перед третьими лицами предоставляется по дополнительному соглашению только при заключении в Страховой организации основного договора страхования строительно-монтажных работ.

Приложение № 2

к Правилам страхования

строительно-монтажных работ

Дополнительные условия
по страхованию послепусковых гарантийных обязательств

(к Правил)

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ (далее "Правил") и настоящими дополнительными условиями Страховая организация (далее "Страховщик") предоставляет страховую защиту строительного предпринимателя при выполнении послепусковых гарантийных обязательств, сооружаемых зданий, сооружений и оборудования.

2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страховщик несет ответственность за обеспечение страхового возмещения расходов, понесенных Страхователем в период послепусковых гарантийных обязательств, происшедших в результате убытков от повреждения или гибели объектов страхования, если таковые убытки произошли в результате или явились следствием:

Недостатков, допущенных при производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных операций, выявленных в период гарантийной эксплуатации;

Недостатков, допущенных при выполнении гарантийных обязательств лицом или лицами, в пользу которого заключено страхование.

3. Страхованию подлежат здания, машинное и прочее оборудование, находящееся на строительно-монтажной площадке в момент завершения строительно-монтажных работ (что оговаривается в договоре страхования), при условии, что лица, в пользу которых заключено страхование, обеспечивают снабжение данных объектов страхования необходимым сырьем и материалами в соответствии с действующими нормативами и правилами.

4. Страховому возмещению не подлежат (кроме указанных в Правил страхования строительно-монтажных работ):

Убытки и расходы, возникшие в результате гибели или повреждения горюче-смазочных материалов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов, продукции, производимой или обрабатываемой застрахованными предметами;

Стоимость устранения дефектов, явившихся причиной или которые могли явиться причиной наступления страхового случая, а также любых косвенных убытков, в частности, потери от ожидаемой прибыли или наложения штрафов в ходе выполнения субподрядных работ.

5. По страхованию послепусковых гарантийных обязательств в договоре страхования устанавливается лимит ответственности в пределах стоимости объекта страхования на основании документов, подтверждающих их стоимость, исходя из полном стоимости каждого строительного объекта после завершения монтажа, включая расходы по подсказке, таможенные пошлины, сборы и расходы по монтажу.

6. За исключением случаев, оговоренных особо, ответственность Страховщика начинается с момента принятия Страхователем на себя гарантии, но не позднее дня, указанного в договоре как день окончания его действия.

7. Объем ответственности Страховщика по возмещению стоимости утраченного имущества определяется стоимостью замены утраченного имущества или его фактической стоимостью на момент происшествия страхового случая, имея в виду, что из двух сумм при определении объема ответственности Страховщика применяется меньшая сумма.

8. Если договором страхования предусматривается лимит страхового возмещения по одному страховому случаю, страховое возмещение по всем убыткам, причиной которых является один и тот же страховой случай, включая расходы по уменьшению и предотвращению убытка, не может превышать этот лимит.

9. Страховое покрытие по возмещению убытков, возникших в период выполнения послепусковых гарантийных обязательств, предоставляется по дополнительному соглашению при наличии заключенного со Страховой организацией основного договора страхования строительно-монтажных работ.

Страхование строительно-монтажных рисков позволяет на всех стадиях инвестиционно-строительного процесса - от разработки технико-экономического обоснования до пуска объекта строительства в эксплуатацию и период гарантийного обслуживания - компенсировать внезапные и непредвиденные убытки, возникающие при строительстве, а также обеспечивать защиту капиталовложений в строительство.
Страхование строительно-монтажных рисков в России в настоящий момент, к сожалению, не является популярным способом защиты интересов участников договоров подряда или интересов третьих лиц. Но строительный бум последних лет и, соответственно, рост числа потенциальных страховых случаев все-таки заставляют строительные фирмы все чаще обращаться к данному виду страхования.
Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) распространено в России достаточно широко, хотя и существенно отстает от уровня такого страхования в странах Европы и Северной Америки. Однако до сих пор гражданско-правовые аспекты договоров страхования СМР еще не были предметом специального научного исследования.
Страхование строительно-монтажных рисков представляет особый вид комплексного страхования, охватывающего, как правило, страхование строящегося объекта, сохранности строительного оборудования и гражданской ответственности строительных организаций за вред, причиненный третьим лицам.
В отдельных случаях в такой договор включается и страхование предпринимательского риска в части неполучения ожидаемого дохода. Подчас предусматривается страхование так называемых сопутствующих рисков, например строительных материалов на складах, обслуживающих конкретный объект строительства, автотранспорта и другой специальной техники (кранов, бульдозеров и т.д.), гражданской ответственности, которая может возникнуть при их использовании.
С точки зрения гражданского права договор СМР представляет собой сложный договор, состоящий фактически из нескольких простых договоров страхования отдельных видов рисков: договора страхования имущества, договора страхования гражданской ответственности и договора страхования предпринимательского риска. Это, в свою очередь, означает чрезвычайную сложность правового регулирования данного вида страхования.

Предмет договора страхования строительно-монтажных рисков

Субъекты договора страхования СМР

инвестор - заказчик - проектировщик - генеральный подрядчик - субподрядчик - поставщик.

Страховщиком являются страховые компании осуществляющие, имеющие лицензии на реализацию программы страхования строительно-монтажных рисков.
Страхователем по договорам СМР могут быть различные юридические и физические лица. При этом следует учитывать, что в части страхования имущества в качестве страхователя могут выступать, в виде общего правила, лица, имеющие страховой интерес, то есть основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении соответствующего имущества. Это могут быть строительные организации, осуществляющие возведение объекта и его отделку.
В их состав могут входить генеральные подрядчики и субподрядчики, но последние вправе страховать в свою пользу лишь то имущество, которое принадлежит им на праве собственности или на основании договора (договора аренды, лизинга, безвозмездного пользования). Когда в договоре страхования СМР указан выгодоприобретатель, имеющий страховой интерес в отношении страхуемого имущества, то страхователем в этой части вправе быть любое лицо (ст. 930 ГК РФ ).
Каких-либо формальных ограничений в отношении круга страхователей при страховании гражданской ответственности строительной организации, строго говоря, не существует, поскольку в силу пункта 1 статьи 931 ГК РФ по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.
В то же время, поскольку страхование СМР относится к страхованию рисков, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности, то, как это совершенно очевидно, страхователем будет выступать лишь то юридическое лицо, которое имеет право отнести расходы на оплату страховых услуг на экономически обоснованные затраты, то есть сами строительные организации и владельцы транспортных средств.
Согласно пункту 1 статьи 933 ГК РФ по договору страхования предпринимательского риска под угрозой ничтожности этой сделки может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Другими словами, при включении в договор страхования СМР страхования предпринимательского риска страхователем по такому договору в целом может быть лишь строительная организация как субъект предпринимательской деятельности.
На практике нередко возникают сложные вопросы о возможных страхователях по договорам страхования СМР. Существует мнение, что в качестве таковых без всяких ограничений могут выступать заказчики. Эта точка зрения требует дополнительного исследования. Дело в том, что при обычном договоре строительного подряда риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик (п. 1 ст. 741 ГК РФ ).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 742 ГК РФ договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. Иначе говоря, и законодатель указывает в качестве возможного страхователя именно подрядчика. Но если условиями договора строительного подряда предусмотрена поэтапная приемка объекта строительства заказчиком, то в этом случае у него появляется прямой интерес в сохранности соответствующего объекта.
Кроме того, судебная практика в настоящее время выводит самостоятельный страховой интерес у лиц, не несущих прямых убытков в связи с гибелью или повреждением имущества (см., например, прецедент, приведенный в п. 4 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования (Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 28 ноября 2003 г. № 75). Безусловно, у заказчика, даже в том случае, когда он не несет на себе риска случайной гибели или повреждения объекта строительства, наличествует интерес в его сохранности, так как для него важны сроки завершения строительных работ и, соответственно, сроки получения дохода на вложенные в строительство средства.
В отношении же сохранности материалов, оборудования и техники ситуация менее очевидна, так как все это в случае необходимости может быть заменено подрядчиком достаточно быстро. Иное дело, когда речь идет об уникальных оборудовании (например, проходческий щит) или материалах (скажем, колонны или иные элементы из цельных кусков гранита или мрамора). Здесь страховой интерес в их сохранности у заказчика присутствует, так как гибель, пропажа или повреждение такого оборудования или материалов могут привести к существенному затягиванию сроков строительства.
Страховщиком по договорам СМР вправе быть только страховая компания или общество, имеющие одновременно лицензии на:

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования (подп. 12 п. 1 ст. 32.9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее статья 32.9 Закона № 4015-1));
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (подп. 20 статьи 32.9 Закона № 4015-1 );
- страхование предпринимательских рисков (подп. 22 статьи 32.9 Закона № 4015-1 );
- страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) (подп. 6 статьи 32.9 Закона № 4015-1 );
- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (подп. 14 статьи 32.9 Закона № 4015-1 ) либо на ту часть перечисленных видов страхования, которая образует конфигурацию конкретного страхового договора.

В договоре страхования СМР подчас бывает несколько страхователей одновременно - это строительные организации, которые одновременно ведут строительно-монтажные или отделочные работы на одном объекте. В такой ситуации необходимо в договоре четко определить, как будут распределяться страховые выплаты при наступлении страхового случая.
В случае если соответствующие риски застрахованы по договору сострахования, то на стороне страховщика выступают одновременно несколько страховщиков (ст. 953 ГК РФ ). Следует учитывать, что если в договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, то они солидарно отвечают перед страхователем или выгодоприобретателем за выплату страхового возмещения.

Иные субъекты страхового правоотношения при страховании СМР

Существенные условия договора страхования СМР

По капитальному строительству, ремонту и реконструкции зданий, сооружений;
- монтажу оборудования.

По соглашению сторон страховая защита может распространяться:

На технику, используемую при строительно-монтажных работах;
- временные здание и сооружения.

Иногда в практике возникает вопрос о возможности страхования по одному договору страхования СМР нескольких строительных объектов, расположенных по разным адресам. Каких-либо препятствий к этому в законе не содержится.
В страховании СМР применяются все известные концепции определения страховых рисков:

Страхование от всех рисков;
- страхование от поименованных опасностей;
- страхование от всех рисков с определенными исключениями;
- страхование от поименованных опасностей, за исключением возникших по причинам, которые специально оговорены в договоре.

Территория покрытия для страхуемого имущества и территория покрытия для рисков наступления гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам могут не совпадать. Что касается территории покрытия для страхуемого имущества - это может быть либо только стройплощадка, либо стройплощадка и пути подъезда к ней автотранспорта и специальной техники, либо территория стройплощадки, подъездные пути к ней, а также вынесенная за пределы стройплощадки территория складирования строительных материалов и оборудования.
Следует учитывать, что если застрахованное имущество будет повреждено или украдено с территории, которая в полисе не оговорена, например, какие-то материалы были сгружены с внешней стороны забора стройплощадки, то это происшествие не может квалифицироваться как страховой случай.
Стороны страховой сделки вправе ограничить территорию покрытия для рисков наступления гражданской ответственности конкретными границами, например, по периметру строительной площадки, либо таких ограничений не вводить. В последнем случае просто важно указать, что покрываются случаи причинения вреда третьим лицам при производстве работ, непосредственно связанных со строительством или его обслуживанием. Когда территория страхования риска ответственности ограничена, то это означает, что страховым случаем по договору страхования будет лишь причинение вреда другим лицам именно на этой территории. Если вред будет причинен в связи с производством строительных работ за пределами указанной в договоре территории, то его возмещение является обязанностью самой строительной организации.
Страховая сумма по договору страхования СМР в целом состоит из страховых сумм по каждой его секции - страхования имущества, страхования ответственности и страхования предпринимательского риска. Однако складывать указанные страховые суммы нельзя, так как у каждой из них своя особая природа. При этом страховая сумма в части страхования строящегося объекта как имущества имеет чрезвычайно важную особенность - ведь в начале строительства нет самого объекта страхования, а есть только строительные материалы.
Стоимость возводимого объекта, безусловно, выше стоимости материалов, так как в нее еще входит и стоимость работ. К тому же эта стоимость будет постоянно возрастать. Здесь может возникнуть сложная юридическая проблема - если указать в качестве страховой суммы окончательную стоимость стоящегося объекта, то когда до завершения строительства произойдет страховой случай, реальная стоимость объекта на момент страхового события будет ниже страховой суммы, то есть имеются основания говорить о неполном имущественном страховании. Чтобы избежать такой ситуации, на мой взгляд, целесообразно определять страховую сумму как стоимость строящегося объекта на момент наступления страхового случая, но не выше, чем окончательная стоимость данного объекта страхования.
Размер страховой суммы устанавливается исходя:

Из стоимости строительно-монтажных работ - по объекту строительства;
- остаточной стоимости - по строительной технике;
- фактических затрат - по временным зданиям и сооружениям.

Страховые суммы по строительно-монтажным рискам достигают больших размеров. Страховые компании имеют право брать на собственное удержание по одному договору страхования риск, не превышающий 10% размера своих активов, а остальную часть риска необходимо перестраховывать.
Страховщик возмещает убытки от гибели, повреждения имущества, произошедших в результате любых внезапных и непреднамеренных событий на строительной площадке (включая кражи).
В России строительные компании неохотно страхуют свои риски. При этом аварии, связанные со строительными процессами и передачей объекта от подрядчика к заказчику, а также с дальнейшим его использованием эксплуатирующей организацией, в последнее время участились. Нередко приходится слышать о трещинах в домах и разрушающихся зданиях и сооружениях. Страховая сумма в части страхования риска ответственности за причинение вреда другим лицам устанавливается по соглашению сторон договора, никаких ограничений ее величины в законе не установлено.
Страховая сумма в части страхования предпринимательского риска, так же как и при страховании имущества, не должна превышать его действительной стоимости (страховой стоимости). Для указанных рисков такой стоимостью считаются убытки, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
Поскольку строительство занимает обычно длительный период времени, то нередко стороны страховой сделки заинтересованы в определении страховой суммы в твердой валюте. Как известно, пункт 2 статьи 317 ГК РФ допускает возможность выражения обязательств в валютном эквиваленте, но в договоре должно быть четко указано, что речь идет именно о сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.

Срок действия договора страхования строительно-монтажных рисков

По вопросом дополнительной информации Вы можете связаться

Строительная индустрия развивается бешеными темпами, постоянно сдаются готовые объекты, закладываются новые стройплощадки. Кроме того, что это очень выгодный бизнес, он еще и рискованный, поэтому страхование в строительной сфере очень востребованная услуга.

Строительные риски

Страхование строительных направлено на возмещение ущерба, который может получить застройщик в процессе возведения, реконструкции или ремонта объекта.

Строительное страхование отличает отсутствие общих типовых договоров, что связано со сложностями оценки рисков и их технической направленностью.

Огромное количество новых материалов и операций затрудняет наблюдение и систематизацию опасностей. Вследствие этого к страховщикам повышенные требования в плане профессионального соответствия, а договора заключаются индивидуальные, с учетом специфики каждого объекта.

Объекты

Объектами строительного страхования выступают интересы застройщика, которые подвергаются рискам в связи с его деятельностью. Объекты делятся на две основные категории:

• Материальная база – все возводимые, восстанавливаемые или ремонтируемые объекты, находящиеся под ответственностью застройщика, проводимые работы, материалы, используемая инструментальная база. Они включают: основные и дополнительные сооружения (постоянные и времянки), технику и инструменты. Страховка покроет убытки, которые понесет застройщик при полном или частичном повреждении застрахованного имущества.
• строителей – распространяется на материальную ответственность страхователя перед исполнителями или другими людьми, получившими травму или погибшими на объекте при проведении работ. Страховка покроет компенсацию, которую будет вынужден выплатить застройщик пострадавшему на стройке человеку.

Страховое покрытие

Страховое покрытие — это совокупность рисков, обозначенных договором. В строительном страховании покрытие зависит от конкретного объекта, так как материалы, технологии и условия работ в каждом случае отличаются. Страховая организация включает в покрытие риски, максимально отвечающие потребностям страхователя, после тщательного изучения объекта и грозящих ему неприятностей.

Стандартные риски, подлежащие строительному страхованию:

• Пожары, наводнения, просадки грунта, провалы, оползни.
• Стихийные бедствия: ураганы, землетрясения и др.
• Вандализм, хищения.
• Ошибки, допущенные третьими лицами, не несущими ответственности за строительный процесс.
• Повреждения и разрушения зданий.
• Порча или уничтожение строительных материалов.
• Поломки техники и инструментов.
• Аварии в инженерных сетях: газопроводе, водопроводе, теплосети, электросети.
• Вред, полученный мастерами и другими людьми, находящимися под ответственностью застройщика.
  Вред, полученный имуществом людей, находящихся под ответственностью застройщика.

Характерно, что для этой категории страхования применима формулировка «от всех рисков» и комплексный договор может содержать не перечень страховых случаев, а список исключений, по которым убытки не компенсируются.

Хотя некоторые страховщики до сих пор предпочитают заключать традиционные договоры, охватывающие основные имущественные риски, на стройке полноценную защиту способен предоставить именно современный CAR (Contractors All Risks – от всех рисков) договор.

Страховая компания не несет ответственности, если порча или уничтожение застрахованного имущества произошли по причинам, оговоренным в виде исключений. Стандартные исключения для договоров страхования строительных рисков:

• Военные конфликты и их результаты.
• Выход техники из строя, вызванный естественными причинами – внутренние поломки.
• Естественный износ оборудования, в результате которого появляется ржавчина и другие проявления, способствующие поломкам и урону.
• Тотальное или частичное «замораживание» объектов.
• Преднамеренное вредительство или неосторожность страхователя или выгодоприобретателя.
• Воздействие ядерного взрыва и последствия радиоактивного заражения.
• Несоблюдение техники безопасности и ошибки при проектировке.

К этому перечню могут добавляться и другие исключения, в зависимости от объекта страхования.

Период действия договора

На какой срок заключать договор, стороны определяют исходя из необходимости. Он может соответствовать предполагаемым срокам возведения и сдачи объекта или конкретному временному отрезку. Договор привязан только к лицензии застройщика и не может длиться дольше ее действия.

Монтажные риски

Кроме строительных рисков, в отрасли принято страховать и монтажные, это может быть комплексное строительно-монтажное страхование или отдельные договора. Чаще всего заключают комплексные договора, охватывающие основные объекты и риски.

Объекты страхования монтажных рисков также относятся к имущественным интересам застройщика, но в более узком понимании. Объектами монтажного страхования являются:

• проводимые монтажные манипуляции;
• монтируемые конструкции;
• зарплата исполнителей;
• сопутствующие расходы;
• используемые материалы и инструменты;
• оказываемые застройщиком услуги;
• ответственность перед людьми.

Как и при строительных рисках, возмещение выплачивается при повреждении или уничтожении имущества или для выплаты компенсации пострадавшим при сборке людям.

Риски, которые покроет страховка, в случае с монтажом также назначаются индивидуально по каждому объекту договора, с учетом особенностей.

Обычно под монтажными рисками подразумевают следующие ситуации.

• Порча или гибель материалов и монтируемых конструкций.
• Ошибки при осуществлении монтажа.
• Разрывы тросов, цепей, строп и другого вспомогательного оснащения.
• Столкновения при подъеме элементов конструкции (с другими объектами, животными, исполнителями).
• Падение частей и блоков при высотных монтажных работах.
• Вред для здоровья (вплоть до смерти) людей, полученный во время монтажных манипуляций.

Новейшие технологии в строительстве позволяют проводить как простейший монтаж, так и сложнейшие манипуляции с использованием уникального, дорогостоящего оборудования. Поэтому и покрытие зависит от имеющихся условий и возможностей страховой организации. Исключения при страховании монтажных работ такие же, как и при страховании строительных работ.

Кто занимается страхованием строительно-монтажных рисков

Строительно-монтажное страхование является одним из сложнейших видов, такие услуги оказывают крупные компании, имеющие большой штат профессиональных оценщиков и агентов. При обслуживании масштабных объектов, компании подключают зарубежных партнеров с большим капиталом (перестраховочные программы). Чтобы заниматься страхованием в строительной отрасли, организация должна иметь несколько лицензий.

Правила страхования
Средств строительно-монтажных рисков,
утвержденные Генеральным директором
ООО «СК «Независимая страховая группа» 19.03.10
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Застрахованное имущество – застрахованное по Договору имущество, которое может представлять собой объекты строительно-монтажных работ, весь комплекс строительно-монтажных работ, объекты незавершенного строительства, а также сред­ства, ресурсы, технику, оборудование, материалы, элементы, конструкции поставки заказчика / подрядчика, необходимые для проведения таких работ.

Застрахованные лица – дееспособные физические лица и/или юридические лица, риск ответственности которых застрахован по Договору.

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор.

Страхователем может быть инвестор, заказчик, подрядчик (субподрядчик) по Договору подряда либо лицо, в ином качестве осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации строительно-монтажные работы по Договору подряда.

Страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая по условиям Договора выплате со стороны Страховщика в качестве возмещения ущерба, причиненного Страхователю/Выгодоприобретателю вследствие наступления страхового случая.

Страховой случай – предусмотренное Договором событие, при наступлении которого Страховщик обязуется за определенную в Договоре страховую премию возместить Страхователю/Выгодоприобретателю в соответствии с условиями Договора причиненный вследствие такого события ущерб/вред. При этом:

а) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества по причине пожара, града, землетрясения, цунами, вулканического извержения, бури, вихря, шторма, смерча, урагана или тайфуна (циклона), произошедшие в течение одного периода в 72 (Семьдесят два) последовательных часа, считаются одним страховым случаем;

б) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества, не являющиеся следствием случаев гибели или повреждения застрахованного имущества по причинам, указанным в пункте «а», которые произошли в течение одного периода в 168 (Сто шестьдесят восемь) последовательных часов, считаются одним страховым случаем.

Началом указанных периодов считается момент, выбранный Страхователем (если повреждения происходили в течение более длительного времени, два и более таких периода не могут пересекаться друг с другом во времени).

Страховщик – ООО «СК «Независимая страховая группа», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, в порядке, установленном действующим законодательством.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. На основании Правил и действующего законодательства Российской Федерации Страховщик заключает со Страхователем Договоры добровольного страхования строительно-монтажных рисков, которые могут включать в себя следующие разделы:

• страхование строительно-монтажных работ, строительных машин, механизмов, оборудования, оборудования строительной площадки, существующего имущества, а также дополнительных расходов, связанных с устранением последствий страхового случая (страхование материального ущерба);
• страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительно-монтажных работ (осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями № 1, прилагаемыми к Правилам и являющимися их неотъемлемой частью).

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования по Договору, заключенному в соответствии с Правилами, являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные:

С владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом,

С необходимостью произвести расходы, связанные с гибелью, утратой или повреждением объекта строительно-монтажных работ в период гарантийного обслуживания (гарантийный период).

Объектами страхования могут быть также и иные имущественные интересы, указанные в Дополнительных условиях страхования, являющихся неотъемлемой частью Правил.

3.2. Страхованию по Договору, заключенному в соответствии с Правилами, подлежат:

3.2.1. Объекты строительно-монтажных работ в соответствии с Договором подряда (временные и постоянные строительно-монтажные работы), включая строительные материалы, конструкции и монтируемое оборудование, поставляемые подрядчиком по Договору подряда.

3.2.2. Строительные материалы, конструкции, оборудование, работы, услуги, предоставляемые заказчиком, при условии что их стоимость отдельно и дополнительно включена в общую страховую сумму по Договору.

3.2.3. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, административные и складские помещения, строительные леса, опалубка, инженерные коммуникации и т.п.), не являющееся частью временных или постоянных строительно-монтажных работ по Договору подряда и указанное в Договоре.

3.2.4. Строительная техника, машины и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, скреперы, дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны, подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п., не являющиеся частью временных или постоянных строительно-монтажных работ по Договору подряда и указанные в Договоре.

3.2.5. Расходы в целях уменьшения ущерба в связи со страховым случаем, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.

3.2.6. Дополнительные расходы, если возмещение таких расходов особо оговорено в Договоре:

3.2.6.1. Расходы на разбор завалов / расчистку территории после страхового случая, демонтаж, снос и другие подобные расходы, понесенные вследствие страхового случая.

3.2.6.2. Расходы на оплату услуг экспертов, архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов и иных специалистов и аналогичные расходы в объеме, необходимом для восстановления погибшего или поврежденного вследствие страхового случая застрахованного имущества, кроме расходов на составление страховой претензии или улучшение застрахованного имущества.

3.2.6.3. Необходимые расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные праздники и расходы на срочную доставку груза, в объеме, требуемом для восстановления погибшего или поврежденного вследствие страхового случая застрахованного имущества.

3.2.6.4. Необходимые расходы на восстановление утраченной или поврежденной вследствие страхового случая договорной, проектной, технической, конструкторской, рабочей и бухгалтерской документации, компьютерных данных.

3.2.6.5. Необходимые расходы на тушение пожара или подавление огня, а также на устранение повреждений, нанесенных продуктами горения и мерами тушения пожара, понесенные вследствие страхового случая.

3.2.6.6. Другие расходы, связанные с устранением последствий страхового случая.

3.3. Если это особо предусмотрено Договором, страхованию подлежит следующее имущество:

Существующее имущество, которое не было упомянуто в п. 3.2 Правил;

Имущество (в частности, строительные материалы, монтируемое оборудование), доставляемое на строительную площадку или площадку временного хранения, расположенную за пределами строительной площадки, включая погрузочно-разгрузочные работы, транспортными средствами, за исключением средств водного и воздушного транспорта, в пределах территории, указанной в Договоре;

Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки (в границах указанной в Договоре территории страхования), за исключением имущества, производимого, перерабатываемого или хранимого во владениях производителя, распределителя (дистрибьютора) или поставщика;

Часть строительно-монтажного проекта, принятая заказчиком по акту приемки работ и/или введенная в эксплуатацию до завершения строительно-монтажного проекта в целом;

Катализаторы для реформинга, реформинговые установки;

Ядерные топливные элементы; емкости высокого давления ядерного реактора со встроенными элементами.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.2 Если иное не оговорено Договором, территорией страхования является территория строительной площадки в границах, установленных проектно-сметной документацией Страхователя, включая (но не ограничиваясь) внутрихозяйственные, подъездные пути, территории (площадки) временного хранения материалов и/или оборудования, находящиеся на строительной площадке или за ее пределами, а также иные территории и маршруты перевозок строительных материалов, конструкций, оборудования (исключая перевозки водным и воздушным транспортом), особо оговоренные сторонами по Договору и указанные в нем.

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай которого проводится страхование.

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

5.2. Страховым случаем является событие, совершившееся в период действия Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).

5.3. Договоры страхования в соответствии с Правилами могут заключаться на следующих условиях:

5.3.1. «С ответственностью за все риски».

При страховании на данном условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате любого внезапного и непредвиденного воздействия, за исключением случаев, оговоренных в пп. 5.4-5.5 Правил.

Непредвиденными или внезапными являются такие материальные воздействия, которые Страхователь и его представители не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их предупредить на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в строительной отрасли.

5.3.2. «С ответственностью за поименованные риски».

При страховании на данном условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, причиной которых стало одно или несколько из следующих событий:

5.3.2.1. Пожар, взрыв, удар молнии, а также причинение ущерба застрахованному имуществу вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или подавлению огня.

5.3.2.2. Землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень, снежная лавина, а также иные события, относящиеся или которые по формальным признакам могут быть отнесены к опасным геологическим явлениям.

Если иное не оговорено Договором, ущерб от землетрясения подлежит возмещению Страховщиком лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованного имущества должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположено это имущество.

5.3.2.3. Наводнение, затопление, сель, а также иные события, относящиеся или которые по формальным признакам могут быть отнесены к опасным гидрологическим явлениям.

5.3.2.4. Буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град, а также иные события, относящиеся или которые по формальным признакам могут быть отнесены к опасным метеорологическим явлениям.

5.3.2.5. Авария инженерных сетей и систем.

5.3.2.6. Наезд движущейся техники.

5.3.2.7. Падение летательных аппаратов, падение высокомонтируемых блоков и частей.

5.3.2.8. Противоправные действия третьих лиц.

5.3.2.9. Ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц.

5.3.2.10. Воздействие электроэнергии.

5.3.2.11. Бой стекла.

Страховщик имеет право заключать Договор как по всей совокупности рисков, указанных в п. 5.3.2 Правил, так и по каждому риску в отдельности или группам рисков в любой их комбинации.

5.3.3. Договором может быть предусмотрено возмещение ущерба, причиненного застрахованному объекту строительно-монтажных работ в период гарантийного обслуживания (гарантийный период), повлекшего его гибель или повреждение, при условии что:

Гибель или повреждение являются следствием выполнения Страхователем (застрахованным Подрядчиком) или застрахованными субподрядчиками строительно-монтажных работ в исполнение послепусковых гарантийных обязательств по Договору подряда; или

Гибель или повреждение произошли в период гарантийного обслуживания по причине, возникшей в период выполнения Страхователем (застрахованным Подрядчиком) или застрахованными субподрядчиками строительно-монтажных работ по Договору подряда до подписания акта приемки работ на той части объекта строительно-монтажных работ, где имел место ущерб.

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА

6.1. Объем обязательств по выплате страхового возмещения, которые принимает на себя Страховщик, ограничен соответствующими страховыми суммами и лимитами ответственности, указанными в Договоре.

6.2. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

6.3. Страховая сумма по Договору устанавливается по соглашению сторон в размере действительной (страховой) стоимости, которая определяется следующим образом, если Договором не будет особо оговорено иное определение, не противоречащее законодательству Российской Федерации:

6.3.1. В отношении объектов строительно-монтажных работ – не ниже полной контрактной (сметной) стоимости по Договору подряда на момент заключения Договора, включая стоимость всех временных и постоянных строительно-монтажных работ, строительных материалов, конструкций и монтируемого оборудования, поставляемых подрядчиком по Договору подряда;

6.3.2. В отношении строительных материалов, конструкций, оборудования, работ и услуг, поставляемых заказчиком, – на основании полной договорной стоимости с учетом проектно-сметной документации и платежных документов;

6.3.3. В отношении оборудования строительной площадки – в размере рыночной стоимости, то есть стоимости приобретения указанного имущества на момент заключения Договора;

6.3.4. В отношении новых, вновь приобретаемых или приобретенных строительных машин, механизмов и оборудования – в размере восстановительной стоимости, то есть, стоимости замены оборудования на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или производительности;

6.3.5. В отношении бывших в эксплуатации строительных машин, механизмов и/или оборудования – в размере не ниже балансовой стоимости таких машин, механизмов и/или оборудования;

6.3.6. В отношении существующего имущества – в размере действительной стоимости на дату заключения Договора.

11. РАЗМЕР УЩЕРБА, РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.9. Если Договором не оговорено иное, ущерб определяется:

11.9.1. При полной гибели застрахованного имущества – в размере его страховой стоимости за вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.

11.9.2. При утрате застрахованного имущества – в размере его страховой стоимости.

11.9.3. При повреждении застрахованного имущества – в размере восстановительных расходов, обеспечивающих устранение повреждений, возникших в результате страхового случая, и восстановление застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно до наступления страхового случая. Износ поврежденного застрахованного имущества при расчете страхового возмещения не учитывается, если иное не предусмотрено Договором. Однако из размера страхового возмещения вычитается износ заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей поврежденной строительной техники, машин и оборудования, используемых для проведения строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено Договором. Если восстановление пострадавшего объекта связано с необходимостью проведения демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ, испытаний на иных застрахованных объектах, объединенных с пострадавшим по единому функциональному назначению в соответствии с технической и эксплуатационной документацией, то определение величины ущерба производится из расчета общей стоимости работ на вышеназванных объектах в пределах совокупного размера страховых сумм, установленных на эти объекты.

11.10. Расходы на восстановление включают в себя:

11.10.1.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления;

11.10.1.2. расходы на оплату работ по восстановлению.

11.11. Если замена поврежденных частей производится несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.

Дополнительные условия № 1

страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительно-монтажных работ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Дополнительные условия № 1 страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительно-монтажных работ (далее – Дополнительные условия № 1) являются неотъемлемой частью Правил страхования строительно-монтажных рисков (далее – Правила).

1.2. Положения раздела 1 и раздела 2 Правил применяются к Дополнительным условиям № 1.

1.3. При заключении Договора с использованием Дополнительных условий № 1, Правила и Дополнительные условия № 1 становятся неотъемлемой частью Договора и обязательными как для Страховщика, так и для Страхователя.

1.4. По Договору может быть застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя или иного физического или юридического лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в Договоре. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ и/или при выполнении послепусковых гарантийных обязательств.

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Территорией страхования является территория строительной площадки в границах, установленных проектно-сметной документацией.

3.2. По Договору территория страхования может быть расширена на 20 м и более по периметру строительной площадки.

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

4.1. Страховым случаем является событие, совершившееся в период действия Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.

4.2. Страховым случаем является факт установления обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ или, если это предусмотрено Договором, при выполнении послепусковых гарантийных обязательств, в результате которого Страхователю (Застрахованным лицам) предъявлены требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, при условии что:

Вред третьим лицам был причинен в период действия Договора;

Имеется наличие прямой причинно-следственной связи между фактом причинения вреда и выполнением строительно-монтажных работ или послепусковых гарантийных обязательств;

Требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗМЕР УБЫТКА, РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

10.8. В сумму страхового возмещения включаются:

10.8.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц:

Утраченный потерпевшим заработок (доход), определяемый в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, который потерпевший имел, либо мог иметь;

Дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение;

Выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;

Расходы на погребение.

10.8.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:

Целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен вред;

Действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;

Расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.

4.3. По случаям, признанным страховыми, Страхователю (Застрахованным лицам) возмещаются судебные расходы, которые Страхователь (Застрахованные лица) понесли в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в ходе судебной защиты по нему.